粘钢加固施工合同

一、承包方式及工程范围

承包方式：乙方包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包工期工程内容： 植化学锚栓、粘钢加固

项目： www.shjgu.com   

施工地点：                           

按甲乙双方的协定，乙方自接到甲方开工通知后第二天起4个工作日内完成全部施工工作。如遇以下原因造成工期延误，则工期相应顺延：

1、甲方未能按约定提供施工图纸及开工条件；

2、甲方未能按约定日期支付工程预付款、致使施工不能正常进行；

3、设计变更和工程量增加；

4、非乙方原因停水、停电造成停工；

5、自然灾害等其它人力不可抗因素。

二、工程内容：

 

列号	类目内容	粘钢胶品牌	植筋胶品牌	平方	总价
1	粘钢加固	慧鱼	国产（A级）	13.12	30000

 

工程总包干价为：人民币  伍 万元整（￥ 50000     ）（按图纸要求及工程量施工，（不含第三方检测费用在内）不包搭设脚手架。

 

 

 

三、双方责任：

1、乙方责任

（1）根据施工图纸及上表所列的内容、规格、数量进行施工，达到设计要求；

（2）施工过程中，如遇问题，即时向甲方反映，共同协商解决；

（3）提供验收资料（施工记录、产品检测报告复印件、产品合格证、产品说明书等）；

（4）按质按量定期完工。

（5）工程完工 2天内，双方必须进行验收，否则，视验收通过。

2、甲方责任

（1）负责提供水电设施的接点；

（2）甲方委托工作人员           或                      全权负责对乙方施工位置及数量作定位、核实；

（3）组织有关单位进行验收；

（4）按期支付工程款。

四、结算方式

1、乙方材料进场后甲方先支付材料费壹 万元整；

2、本合同所签定之加固工程完工后3天内甲方支付全部工程款。

3、甲方不按合同约定支付工程款(进度款)，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，已方可停止施工，由甲方承担违约责任；

 

五、财务对帐联系人：（以便对帐）

（1）甲方财务联系人：      ，联系电话：                    

（2）乙方财务联系人：王磊  ，联系电话：13482150606 

 

六、其它事项：

1、特别声明条款：本合同所有条款已经双方确认并充分理解，自愿完全遵守履行；

2、合同一式肆份，双方各执贰份，签订之日起生效；

3、如甲方需要增加数量或其他变更，施工工期将作适当调整；

4、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定；

5、本合同甲方付款义务不受任何第三方限制；

6、本合同如有未尽事宜，双方应以友好态度协商解决；如协商不成，按《中华人民共和国合同法》执行。

7、如果双方发生纠纷，协商不成导致诉讼的，由原告所在地法院负责诉讼。