|
联系人:王经理
手 机:134-02000333
邮 箱:343628549@qq.com
网 址:www.shjgu.com
承重墙复原施工合同 2020-11-18 15:00:34 |
承重墙复原施工合同
发包人(全称): (以下简称甲方或发包方) 承包人(全称): 上海沪荆建筑科技有限公司 (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本建设工程施工合同; 第一条、工程概况; 工程名称: 楼梯楼板承重墙复原项目 ; 工程内容: 楼梯楼板承重墙复原项目 ; 工程地点: www.shjgu.com ; 第二条、工程承包方式及承包范围; 一、工程承包方式; 乙方包工、包料,按规范要求进行施工的承包方式; 二、承包人的承包范围包括; 根据房屋检测公司的要求,完成施工的全部内容(包检测合格通过验收) ; 第三条、合同工期; 工期: 2020年1月2日 开工至 2020年1月20日 完工; 合同工期总日历天数 18 天; 按甲乙双方的协定,乙方自接到甲方开工通知后第二天起 18 日内完成全部施工工作。如遇以下原因造成工期延误,则工期相应顺延; 1、甲方未能按约定日期支付工程预付款、致使施工不能正常进行; 2、非乙方原因停水、停电造成停工; 3、自然灾害等其它人力不可抗因素; 第四条、双方责任; 4.1、甲方责任 1、按期支付工程款; 2、负责提供水电设施的接点; 3、组织有关单位进行验收; 4、按期支付工程款; 4.2、乙方责任; 1、房屋检测公司现场提出的的内容(包括工艺、材料要求、工程量等)进行施工; 2、施工过程中,如遇问题,即时向甲方反映,共同协商解决; 3、按质按量定期完工; 4、如不能通过上海市住房城乡建设管理委认定的具有资质的房屋检测单位作出的检测,则退回全部已付款项给甲方。 第五条、合同价款 施工费用 元含检测费用、不含税金 第六条、付款条件及方式 (1) 乙方人员材料进场前甲方先付合同总价的百分之 给乙方, (2) 乙方工程完工甲方验收后当天结清
第七条、合同生效 合同订立时间 年 月 日; 合同订立地点: ; 第八条、其它事项 1、特别声明条款:本合同所有条款已经双方确认并充分理解,自愿完全遵守履行; 2、合同一式贰份,双方各执壹份,签订之日起生效; 3、在合同有效期内双方必须遵守国家的政策、法令及法律规定; 4、本合同如有未尽事宜,双方应以友好态度协商解决;如协商不成,按《中华人民共和国合同法》执行; 5、如果双方发生纠纷,协商不成导致诉讼的,由原告所在地法院负责诉讼; 发包方: (签字) 承包方: (签字)
电 话: 电 话: 13402000333 |